Контактные лица — Гук Наталья Владимировна, Поляков Вячеслав Александрович, тел. (846) 303-73-97, 303-73-91 Разъяснения также будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru) в

13 EMBED Word.Picture.8 1415
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)









КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ




Конкурс №287

















Самара
2009




УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии
Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»
___________________ А.Ю.Комаровский
«___»_____________2009г.


Раздел I. Общие положения
Основные положения
1.1.1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов -филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик) проводит «03» августа 2009г. в 15.00 часов местного времени (14.00 часов московского времени) открытый Конкурс №287 (далее – Конкурс) на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания железнодорожного вокзала ст. Сызрань-1 Куйбышевской железной дороги в 2009 году.
1.1.2. Технические требования к выполняемым работам приведены в Техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).
Организатором Конкурса является Самарское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее - Организатор).
Конкурсная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru) в разделе «Открытые конкурсы» и на сайте Куйбышевской железной дороги ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) в разделе «Открытые конкурсы» и может быть получена по адресу Организатора: 443030, г. Самара, Комсомольская площадь, 2/3, Управление Куйбышевской железной дороги, каб.102, с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00.до 13.00 местного времени (с 09.00 до 15.00, перерыв с 11.00 до 12.00 московского времени), тел. (846) 303-73-97, 303-73-91, факс (846) 303-33-20, контактные лица - Гук Наталья Владимировна, Поляков Вячеслав Александрович, е-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]., [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. За получение конкурсной документации плата не взимается.
Для получения конкурсной документации представителю юридического лица необходимо иметь при себе:
доверенность на право получения документации (на сотрудника) или копию протокола о назначении на должность (для генерального директора / директора);
сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе: полное наименование, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны/факсы, адрес электронной почты, контактные лица, банковские реквизиты.
1.1.6. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы, форм собственности и ведомственной принадлежности и индивидуальные предприниматели, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию и подавшие в установленные сроки комплект документов, подготовленный в соответствии с п.п.2.3, 2.4, 3.3.2 настоящей конкурсной документации, на участие в настоящем Конкурсе (далее - конкурсная заявка), признаются претендентами.
Претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, указанным в п.п.2.1, 2.2, признаются участниками настоящего Конкурса.
Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в настоящем Конкурсе.
Документы, поданные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат.
Заказчик рассматривает конкурсные заявки как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя настоящего Конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.

Разъяснения положений конкурсной документации
Для разъяснения положений конкурсной документации юридические лица, индивидуальные предприниматели, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, могут обращаться с запросами в письменной форме в адрес Организатора: 443030, г.Самара, Комсомольская площадь, 2/3, Управление Куйбышевской железной дороги, каб.102. Контактные лица - Гук Наталья Владимировна, Поляков Вячеслав Александрович, тел.  (846) 303-73-97, 303-73-91, факс (846) 303-83-17, е-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]., [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Организатор письменно (по факсу или по электронной почте) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления ответит на запросы, если они получены не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок. Разъяснения также будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru) в разделе «Открытые конкурсы» и на сайте Куйбышевской железной дороги ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) в разделе «Открытые конкурсы» в объявлении о проведении настоящего Конкурса без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
В случае необходимости Организатор может провести инструктивное совещание по разъяснению положений конкурсной документации.

Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
В любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока подачи конкурсных заявок, Организатор, как по своей инициативе, так и по запросу юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего в установленном порядке конкурсную документацию, может внести дополнения и изменения в настоящую конкурсную документацию.
Все юридические лица, индивидуальные предприниматели, получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, будут уведомлены письменно (по факсу или по электронной почте) о соответствующих дополнениях и изменениях, которые являются неотъемлемой частью конкурсной документации.
Дополнения и изменения, внесенные в настоящую конкурсную документацию, также будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru) в разделе «Открытые конкурсы» и на сайте Куйбышевской железной дороги ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) в разделе «Открытые конкурсы» в объявлении о проведении настоящего Конкурса.

Конкурсная заявка
Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку по каждому из лотов, указанных в разделе IV настоящей конкурсной документации. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки по одному лоту, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки с его участием не рассматриваются.
Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке.
Вся переписка, связанная с проведением Конкурса, ведется на русском языке.
Конкурсная заявка должна действовать в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками претендентов.
Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.

Окончательный срок подачи конкурсной заявки
Конкурсные заявки претендентов должны быть представлены в адрес Организатора: 443030, Самара, Комсомольская пл., д. 2/3, комн. 102, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 местного времени (с 09.00 до 15.00, перерыв с 11.00 до 12.00 московского времени) не позднее 10.00 местного времени (09.00 часов московского времени) «03» августа 2009г.
Представитель претендента должен иметь при себе доверенность на право подачи конкурсной заявки либо протокол, решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента без доверенности (копия, заверенная печатью претендента).
Все конкурсные заявки, полученные после срока, указанного в п.п.1.5.1 настоящей конкурсной документации, будут отклонены и возвращены.
Заказчик вправе перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, уведомление о вышесказанном будет осуществляться в соответствии с п.п.1.3.2, 1.3.3 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и претендентов продлевается с учетом измененной окончательной даты.
Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре проведения настоящего Конкурса, должны представить Организатору документы, подтверждающие их право на представление интересов претендента в Конкурсе.

Изменения конкурсных заявок и их отзыв
Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.
Извещение претендента об изменении или отзыве конкурсной заявки должно быть подписано уполномоченным на то лицом.
Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

Права Заказчика
Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку, а также прекратить процедуру настоящего Конкурса и отказаться от всех конкурсных заявок в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
При необходимости Заказчик имеет право затребовать от претендента дополнительные документы и информацию.
Заказчик оставляет за собой право признать победителем Конкурса участника, чья конкурсная заявка соответствует обязательным и квалификационным требованиям конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
Заказчик имеет право на увеличение или уменьшение заявленного к выполнению объема работ до 10% (десяти процентов) при сохранении единичных расценок.

Недобросовестные действия Претендента/Участника
К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком.
Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий претендента/участника, отстраняет его от участия в процедуре проведения Конкурса. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

Соблюдение конфиденциальности
1.9.1. Информация относительно изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей настоящего Конкурса не подлежит разглашению претендентам/участникам.
1.9.2. Попытки претендентов/участников получить такую информацию служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких претендентов/участников.

Переговоры с победителями по заключению договора
Целью переговоров является уточнение положений технического задания, окончательное согласование объемов и сроков выполнения работ для последующего подписания договора.
При заключении договора победитель Конкурса должен придерживаться условия, что стоимость выполнения работ не может быть увеличена по сравнению с ценой, указанной в его конкурсной заявке, при неизменном объеме выполняемых работ.
Основные положения договора (условия оплаты, сроки и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя Конкурса. При невыполнении победителем Конкурса этих требований его конкурсная заявка будет отклонена, а победителем признан участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

Заключение договора
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения результатов Конкурса Конкурсной комиссией Заказчика Организатор письменно (факсимильной связью или по электронной почте) уведомляет всех претендентов о результатах проведения настоящего Конкурса.
Участник, признанный победителем настоящего Конкурса, должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подведения итогов настоящего Конкурса.
В случае если участник, извещенный о признании его победителем настоящего Конкурса, не приступит к переговорам в сроки, указанные в п.1.11.2 настоящей конкурсной документации, его конкурсная заявка будет отклонена. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме согласно приложению №8 к настоящей конкурсной документации.
Участник, признанный победителем Конкурса, и Заказчик не имеют права без письменного согласия другой стороны оглашать коммерческую информацию, обозначенную как конфиденциальную, для третьих сторон, не участвующих в выполнении договора.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка конкурсных заявок участников
К участию в Конкурсе допускаются претенденты, удовлетворяющие следующим обязательным и квалификационным требованиям.
2.1. Обязательные требования:
а) претендент должен являться юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Российской Федерации;
б) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на момент участия в Конкурсе;
в) претендент не должен находиться в процессе ликвидации;
г) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
д) на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена.
е) претендент, подающий финансово-коммерческое предложение по лоту №2 настоящего Конкурса, должен иметь лицензию на деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

2.2. Квалификационные требования:
а) претендент должен иметь собственную или арендованную производственно-техническую базу;
б) претендент должен иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету настоящего Конкурса;
в) претендент должен выполнить Работы своими силами, без привлечения субподрядных организаций;
г) претендент должен иметь квалифицированный персонал.

В подтверждение соответствия обязательным требованиям претендент представляет следующие документы:
- для юридических лиц
опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2 к настоящей конкурсной документации;
учредительные документы в последней редакции (нотариально заверенные копии);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия);
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
информационное письмо из органов государственной статистики об учете юридического лица в Едином государственном регистре предприятий и организаций (нотариально заверенная копия);
изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы (копии, заверенные печатью претендента);
подтверждение полномочий лица, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента;
протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная печатью претендента);
бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2008 г. и на последнюю отчетную дату 2009 года (копии с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, заверенные печатью претендента);
документ, подтверждающий, что претендент не находится в процессе ликвидации (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента);
документ, подтверждающий, что претендент не признан несостоятельным (банкротом) (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента);
документ, подтверждающий, что на имущество претендента не наложен арест, экономическая деятельность претендента не приостановлена (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера претендента);
справку инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженностей по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия);
справку Службы судебных приставов о том, что в отношении претендента исполнительные производства не возбуждены, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия);
при подаче финансово-коммерческого предложения по лоту №2 настоящего Конкурса - лицензию на деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (копия, заверенная печатью претендента).
-для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица:
1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
2) надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2 к настоящей конкурсной документации;
3) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 18.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (нотариально заверенная копия);
свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (нотариально заверенная копия);
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (нотариально заверенная копия);
копия паспорта, удостоверяющая личность лица как гражданина Российской Федерации на территории Российской федерации с отметкой о регистрации по месту жительства (все страницы);
справку из инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженностей по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная копия);
копии налоговой декларации за 2008 год и на последнюю отчетную дату 2009 году (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, заверенные печатью претендента);
справку Службы судебных приставов о том, что в отношении Претендента исполнительные производства не возбуждены (оригинал или нотариально заверенная копия);
при подаче финансово-коммерческого предложения по лоту №2 настоящего Конкурса - лицензию на деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (копия, заверенная печатью претендента).

В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент представляет следующие документы:
отзывы заказчиков о выполнении договорных обязательств и качестве выполняемых претендентом работ, аналогичных предмету конкурса за период 2007 – 2008г.г. (должны быть подписаны одним из руководителей организации выдавшей отзыв или руководителем подразделения организации, выполняющим от ее лица функции заказчика) оригинал или копия, заверенная печатью претендентом;
сведения об имеющемся опыте выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса (справка, заверенная печатью претендента по форме Приложение №4);
сведения о квалификации персонала претендента, задействованного по предмету настоящего Конкурса (справка, заверенная печатью претендента по форме Приложения №5);
сведения о наличии основных производственных средств (справка, заверенная печатью претендента по форме Приложения №6);
сведения о возможности претендента выполнить работы по предмету настоящего Конкурса своими силами, без привлечения субподрядных организаций (гарантийное письмо на бланке претендента, в произвольной форме, заверенное печатью претендента);
опись представленных документов с обязательным указанием страниц каждого документа (справка, заверенная печатью претендента по форме Приложения № 7).

Документы, подлежащие нотариальному заверению, должны быть заверены не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи конкурсной заявки.

Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов
Заказчик изучает квалификацию претендентов и её соответствие обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в пп.2.1, 2.2 настоящей конкурсной документации, на основании представленных претендентами в составе конкурсных заявок документов.
В ходе изучения квалификации претендентов Заказчик имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридические и физические лица, указанные в конкурсной заявке претендента, для проверки достоверности указанных сведений.
Указание претендентом неверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.
В случае, если претендент не соответствует обязательным и квалификационным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, его конкурсная заявка отклоняется.
В случае, если претендент соответствует обязательным и квалификационным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, он признается участником Конкурса.

2.7. Оценка конкурсных заявок участников Конкурса
2.7.1. Заказчик рассматривает конкурсные заявки участников, а также оценивает и сопоставляет их.
Для уточнения конкурсной заявки Заказчик может запросить у участника необходимые разъяснения или дополнительные документы. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны быть представлены в письменном виде, при этом не допускаются какие-либо изменения содержания конкурсной заявки.
Отсутствие разъяснений или непредставление дополнительных документов в течение 3 (трех) рабочих дней после получения участником запроса является причиной отклонения конкурсной заявки соответствующего участника.
На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок
Общие положения
Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должно быть отдельные, запечатанные в свою очередь, конверты «А» и «Б». Количество конвертов «Б» должно соответствовать количеству лотов, по которым претендент подает финансово-коммерческое предложение.
Каждый конверт должен содержать опись всех представленных в нём документов.
Документы, представленные в подтверждение соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям, должны быть сброшюрованы в соответствии с описью документов, согласно порядку, установленному п.п.2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.
В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество будет иметь оригинал.
Оригинал и копия заявки на участие в Конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в настоящем Конкурсе.
Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в настоящем Конкурсе.
Если конверты не запечатаны или не имеют маркировки, Организатор не несет ответственности за утерю конкурсной заявки или её преждевременное вскрытие.

Маркировка конвертов
Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должна содержать следующую информацию:
«Наименование претендента;
Оригинал (копия) заявки на участие в открытом конкурсе № 287 на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания железнодорожного вокзала ст. Сызрань-1 Куйбышевской железной дороги в 2009 году.
Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается);
Не вскрывать до 14.00 часов московского времени « 03» августа 2009г.»
Маркировка конверта «Б» должна содержать номер и название лота, по которому претендент подает финансово-коммерческое предложение.

Конверты «А» и «Б»
Конверт «А» должен содержать:
опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
заявку претендента на участие в Конкурсе, заполненную в соответствии с приложением № 1 к настоящей конкурсной документации;
сведения о претенденте, заполненные в соответствии с приложением № 2 к настоящей конкурсной документации;
документальные подтверждения соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в разделе II настоящей конкурсной документации.

3.3.2. Конверт «Б» должен включать:
опись представленных документов, заверенная подписью и печатью претендента;
финансово-коммерческое предложение;
техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием (претендент обязан обеспечить выполнение всех требований, указанных в техническом задании).

Финансово-коммерческое предложение
3.4.1.Финансово-коммерческое предложение должно включать общую стоимость предложения, а также сметный расчет стоимости работ. Стоимость выполняемых работ необходимо приводить в рублях с учетом:
всех видов налогов, включая НДС;
стоимости конструкций, строительных и прочих материалов, необходимых для выполнения работ по предмету настоящего Конкурса;
транспортных расходов;
стоимости гарантийного обслуживания.
Финансово-коммерческое предложение должно включать таблицу цен, оформленную в соответствии с приложением № 3 к настоящей конкурсной документации.
3.4.3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать условия осуществления платежей. Авансирование не предусмотрено.
3.4.4.Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ с момента подписания договора.


Раздел IV. Техническое задание
4.1.Общая часть
4.1.1. Предельная (максимальная) цена договора по лоту №1 «Капитальный ремонт привокзального туалета железнодорожного вокзала станции Сызрань-1» составляет 420 000,00 (Четыреста двадцать тысяч) рублей без учета НДС.
4.1.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет - фактура, акт приемки работ, другие необходимые документы, предусмотренные договором, подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке) в размере 95% от общей суммы по договору, оставшиеся 5% от общей суммы договора оплачиваются в течении 30 (тридцати) календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.3. Срок выполнения работ - с момента подписания договора по 30.09.2009г.
4.1.4. Перечень и объемы Работ по лоту №1 приведены в Таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
Единица
измерения
Количество

 
Фасад
 
 

1
Демонтаж покрытий полов цементных
100 м2
0,9

2
Демонтаж покрытий полов из керамических плиток
100 м2
1,6

3
Демонтаж плитки облицовочной настенной
100 м2
2,2

4
Замена писсуаров
шт
12

5
Замена умывальников
шт
6

6
Замена смесителей
шт
6

7
Замена дверей
шт
14

8
Замена проводки электрической
100 м
1,92

9
Замена светильников
шт
24

10
Разборка трубопровода
м
36,3

11
Устройство трубопровода из металлополимерных труб
м
36,3

12
Разборка штукатурки стен
100 м2
2,2

13
Устройство покрытия цементного
100 м2
0,6

14
Устройство плиточного напольного покрытия
100 м2
1,6

15
Оштукатуривание стен
100 м2
4,3

16
Облицовка стен плиткой
100 м2
2,2

17
Покраска стен масляной краской
100 м2
2,1

18
Облицовка пластиковыми панелями потолка с устройством металлического каркаса
100 м2
0,9


4.1.5. Предельная (максимальная) цена договора по лоту №2 «Капитальный ремонт помещений комнат длительного отдыха железнодорожного вокзала ст. Сызрань-1» составляет 2 356 000,00 (Два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей без учета НДС.
4.1.6. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет - фактура, акт приемки работ, другие необходимые документы, предусмотренные договором, подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке) в размере 95% от общей суммы по договору, оставшиеся 5% от общей суммы договора оплачиваются в течении 30 (тридцати) календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию.
4.1.7. Срок выполнения работ - с момента подписания договора по 30.09.2009г.
4.1.8. Перечень и объемы Работ по лоту №2 приведены в Таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
Единица измерения
Количество


Первый этаж
 
 

1
Разборка плинтусов деревянных
м
105

2
Разборка покрытий полов из линолеума
м2
147

3
Разборка покрытий полов дощатых
м2
147

4
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
м2
147

5
Демонтаж: Светильники для люминесцентных ламп
шт.
5

6
Демонтаж: Люстры
шт.
10

7
Демонтаж: Выключатели, розетки
шт.
22

8
Разборка кладки стен из кирпича
м3 кладки
1,1

9
Отбивка штукатурки с поверхностей стен откосов кирпичных
м2
474

10
Разборка деревянных заполнений проемов дверных
м2
29

11
Погрузочные работы строительного мусора
т
40,683

12
Вывоз мусора на расстояние 15км
т
40,683

13
Перетирка штукатурки внутренних помещений
1 м2 перетертой поверхности
91

14
Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних
1м3
22

15
Шпаклёвка внутри здания сухой растворной смесью (эквивалент Ветонит) толщиной до 3мм для последующей окраски стен
1 м2 поверхности
264

16
Шпаклёвка штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (эквивалент Ветонит) толщиной до 3мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских
1 м2 поверхности
61

17
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб стальных за 2 раза
1 м2
7,8

18
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей с радиаторов за 2 раза
1 м2
18,4

19
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен и дверных откосов лаком с наполнителем в один слой
1 м2 окрашиваемой поверхности
440

20
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенная стен и откосов дверных
1 м2 оштукатуриваемой поверхности
440

21
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее: откосов оконных
1 м3 изоляции
3,35

22
Облицовка оконных откосов ГКЛ
1 м2 отделываемой поверхности
33,5

23
Оклейка поверхностей стен и оконных откосов стеклотканью на клее первый слой
м2 оклеиваемой поверхности
324,53

24
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций, подготовленных под окраску: стен
1 м2 окрашиваемой поверхности
325

25
Облицовка стен и откосов панелями МДФ по деревянной обрешетке
1 м2 облицовки
125

26
Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми керамогранитными плитками общественных зданиях по кирпичу
1 м2 поверхности облицовки
24

27
Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (эквивалент Армстронг)
1 м2 поверхности облицовки
147

28
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
1 м2
18,9

29
Дверной блок
м2
18,9

30
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
комплект
10

31
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
шт
10

32
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
шт
15

33
Устройство подстилающих слоев: керамзитобетонных толщиной 400мм
1 м3
6,4

34
Керамзитобетон В 12,5 (М150)
м3
6,528

35
Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм
м2
16

36
Устройство покрытий на клее с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранитных для полов многоцветных
м2
16

37
Устройство плинтусов: из плиток керамических
м.п.
15,6

38
Кладка кирпичных столбиков
м3 кладки
5,312

39
Укладка лаг: по кирпичным подкладкам
м2
134

40
Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм
м2
134

41
Устройство покрытий: из листов фанеры толщиной 9,5мм
м2
134

42
Устройство покрытий из гомогена насухо: из готовых ковров на комнату
м2
134

43
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
м.п.
89,1

44
Установка радиаторных решеток
1 шт. изделий
12

45
Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
м
48

46
Решетки радиаторные
м2
7,68

47
Монтаж двери алюминиевой
кг/м2
48/7,84

48
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
шт
1

49
Двери распашные одинарные, под полностью остекленные полотна двупольные с равнопольными полотнами с порогом с фрамугой
шт
1

50
Монтаж светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4
шт
32

51
Светильники эквивалент OMTTLA 4*18
комплект
32

 52
Монтаж светильника для ламп накаливания (настенный): с креплением винтами двухламповый
шт.
6

53
Светильники - бра
комплект
6

54
Установка выключателя (одноклавишный утопленного) типа при скрытой проводке
шт.
7

55
Установка розетки утопленного типа при скрытой проводке
шт
26


Санузел
 
 

56
Демонтаж санитарных приборов раковин
1 прибор
2,0

57
Снятие смесителя без душевой сетки
1 шт. арматуры
2,0

58
Демонтаж поддонов душевых: чугунных мелких
1 комплектов
1,0

59
Снятие смесителя с душевой сеткой
1 шт. арматуры
1,0

60
Демонтаж санитарных приборов унитазов
1 приборов
2,0

61
Демонтаж: Светильники для люминесцентных ламп
1 шт.
1,0

62
Демонтаж: Выключатели, розетки
1 шт.
1,0

63
Разборка покрытий полов из керамических плиток
1м2
6

64
Разборка покрытий полов цементных
1 м2
6

65
Разборка деревянных заполнений проемов дверных
1 м2
5

66
Разборка бетонных оснований под полы на гравии
м3
1,2

67
Разборка обшивки: неоштукатуренной
1 м2 стен
27

68
Разборка каркаса из брусьев
1 м2 стен
13

69
Отбивка штукатурки с поверхностей стен откосов кирпичных
1м2
45

70
Шпаклёвка внутри здания сухой растворной смесью (эквивалент Ветонит) толщиной до 3мм для последующей окраски стен
м2 поверхности
10

71
Шпаклёвка штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (эквивалент Ветонит) толщиной до 3мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских
1 м2 поверхности
2,79

72
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб стальных за 2 раза
1 м2
0,5

73
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей с радиаторов за 2 раза
1 м2
1,5

74
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
1 м2 оштукатуриваемой поверхности
74

75
Кладка перегородок из кирпича до 4 м
1м2 перегородок
13

76
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее: откосов оконных
1 м3 изоляции
0,279

77
Облицовка оконных откосов ГКЛ
1м2 отделываемой поверхности
2,79

78
Оклейка поверхностей оконных откосов и стен стеклотканью на клее первый слой
м2 оклеиваемой поверхности
12,59

79
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций, подготовленных под окраску: стен и оконных откосов
1 м2 окрашиваемой поверхности
13

80
Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми керамогранитными плитками на клее стен
м2
64

81
Облицовка потолка пластиковыми панелями МДФ по металлическому каркасу
м2
6

82
Профили потолочный 60х27
м
33

83
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
м2/шт
5,88/4

84
Дверной блок
м2
5,88

85
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
комплект
4

86
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
шт
4

87
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
шт
6

88
Устройство подстилающих слоев: керамзитобетонных толщиной 400мм
1 м3
2,4

89
Керамзитобетон В 12,5 (М150)
м3
2,448

90
Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм
м2
6

91
Устройство гидроизоляции обмазочной эквивалент "MAPELASTIK" (расход 1,7кг/м2 при толщине 1мм ):в один слой толщиной 2 мм
м2
6

92
Устройство гидроизоляции обмазочной эквивалент "MAPELASTIK" (расход 1,7кг/м2 при толщине 1мм):в один слой толщиной 4 мм
1 м2
6

93
Устройство покрытий на клее с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранитных для полов многоцветных
1 м2 покрытия
6

94
Устройство плинтусов: из плиток керамических
м.п.
15

95
Установка радиаторных решеток
1 шт. изделий
1

96
Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
м
4

97
Решетки радиаторные
м2
0,64

98
Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
1 комплект
2

99
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
шт
4

100
Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
шт
2

101
Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками
комплект
2

102
Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
1 комплект
3

103
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой
комплект
3

104
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
шт
3

105
Установка выключателя (одноклавишный) утопленного типа при скрытой проводке
шт.
1

106
Светильник для ламп накаливания в подвесных потолках
шт.
4

107
Светильники с лампами накаливания НСП 09-200-213
шт
4

108
Лампы
шт
4


Душевая



109
Разборка плинтусов деревянных
м.п.
16

110
Разборка покрытий полов из линолеума
м.п.
15

111
Разборка деревянных заполнений проемов дверных
м2
2,0

112
Разборка покрытий полов дощатых
м2
15

113
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
м2
15

114
Демонтаж санитарных приборов раковин
1 прибор
1,0

115
Снятие смесителя без душевой сетки
1 шт. арматуры
1,0

116
Демонтаж: Светильники для люминесцентных ламп
1 шт.
2,0

117
Демонтаж: Выключатели, розетки
1 шт.
1,0

118
Разборка кладки стен из: кирпича
1 м3 кладки
0,6

119
Отбивка штукатурки с поверхностей стен откосов кирпичных
м2
61

120
Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних
м3
0,1

121
Шпаклёвка внутри здания сухой растворной смесью (эквивалент Ветонит) толщиной до 3мм для последующей окраски стен
м2
13

122
Шпаклёвка штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (эквивалент Ветонит) толщиной до 3мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских
м2
8,67

123
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб стальных за 2 раза
м2
1,5

124
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей с радиаторов за 2 раза
м2
1,85

125
Кладка перегородок из кирпича до 4 м
м2 перегородок (за вычетом проемов)
12

126
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенная стен и откосов дверных
м2 оштукатуриваемой поверхности
75

127
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее: откосов оконных
1 м3 изоляции
8,67

128
Облицовка оконных откосов ГКЛ
м2 отделываемой поверхности
8,67

129
Оклейка поверхностей оконных откосов и стен стеклотканью на клее первый слой
м2 оклеиваемой поверхности
21,37

130
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций, подготовленных под окраску оконных откосов стен
1 м2 окрашиваемой поверхности
21

131
Облицовка поверхностей стен с карнизными, плинтусными и угловыми керамогранитными плитками на клее
1 м2 поверхности облицовки
62

132
Облицовка потолка пластиковыми панелями МДФ по металлическому каркасу
м2
15,2

133
Профили потолочный 60х27
м
30

134
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
1м2
1,89

135
Дверной блок
м2
1,89

136
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
комплект
1

137
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
шт
1

138
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
шт
2

139
Устройство подстилающих слоев: керамзитобетонных толщиной 400мм
1 м3
6,08

140
Керамзитобетон В 12,5 (М150)
м3
6,201

141
Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм
м2
15,2

142
Устройство гидроизоляции обмазочной эквивалент "MAPELASTIK" (расход 1,7кг/м2 при толщине 1мм ):в один слой толщиной 2 мм
м2
15,2

143
Устройство гидроизоляции обмазочной эквивалент "MAPELASTIK" (расход 1,7кг/м2 при толщине 1мм):в один слой толщиной 4 мм
1 м2
15,2

144
Устройство покрытий на клее с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранитных
м2
15,2

145
Плитки керамогранитные одноцветным рисунком
м2
15,504

146
Устройство плинтусов: из плиток керамических
м.п.
23,6

147
Установка радиаторных решеток
1 шт. изделий
3

148
Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
м
12

149
Решетки радиаторные
м2
1,92

150
Установка поддонов душевых: стальных мелких
1 комплект
3

151
Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном
комплект
3

152
Установка смесителей
шт.
3

153
Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой
комплект
3

154
Установка трапов диаметром:50 мм
1 комплект
1

155
Установка выключателя (одноклавишный) утопленного типа при скрытой проводке
1 шт.
1

156
Установка светильника для ламп накаливания в подвесных потолках
шт.
5

157
Светильники с лампами накаливания НСП 09-200-213
1 комплект
5


Второй этаж



158
Разборка плинтусов деревянных
м
63

159
Разборка покрытий полов из линолеума
м2
52

160
Разборка покрытий полов дощатых
м2
52

161
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
м2
52

162
Демонтаж: Светильники для люминесцентных ламп
шт.
10

163
Демонтаж: Выключатели, розетки
шт.
15

164
Разборка кладки стен из: кирпича
м3 кладки
1,0

165
Отбивка штукатурки с поверхностей стен откосов кирпичных
м2
257

166
Разборка деревянных заполнений проемов дверных
м2
8,00

167
Демонтаж санитарных приборов раковин
прибор
1,0

168
Снятие смесителя без душевой сетки
шт. арматуры
1,0

169
Погрузочные работы строительного мусора
т
24,064

170
Вывоз мусора на расстояние 15км
т
24,064

171
Перетирка штукатурки внутренних помещений
м2 перетертой поверхности
91,2

172
Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних
м3
0,95

173
Шпаклёвка внутри здания сухой растворной смесью (эквивалент Ветонит) толщиной до 3мм для последующей окраски стен
м2 поверхности
178,68

174
Шпаклёвка штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (эквивалент Ветонит) толщиной до 3мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских
м2 поверхности
17,63

175
Шпаклевка штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (эквивалент Ветонит) толщиной до 3мм для последующей окраски потолков
м2 поверхности
28

176
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб стальных за 2 раза
м2
2,5

177
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей с радиаторов за 2 раза
м2
3,1

178
Кладка перегородок из кирпича до 4 м
м2 перегородок (за вычетом проемов)
12

179
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен и дверных откосов лаком с наполнителем одним слоем
м2 окрашиваемой поверхности
267

180
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенная стен и откосов дверных
м2 оштукатуриваемой поверхности
267

181
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее: откосов оконных
1 м3 изоляции
1,25

182
Облицовка оконных откосов ГКЛ
м2 отделываемой поверхности
12,5

183
Оклейка поверхностей стен и оконных откосов стеклотканью на клее первый слой
м2 оклеиваемой поверхности
224,01

184
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций, подготовленных под окраску: стен
м2 окрашиваемой поверхности
196,01

185
Облицовка стен и откосов панелями МДФ по деревянной обрешетке
м2 облицовки
55,43

186
Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками керамогранитными на клее стен
м2 поверхности облицовки
28

187
Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (эквивалент Армстронг)
м2 поверхности облицовки
44,5

188
Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)
м2 потолка
28

189
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
м2 окрашиваемой поверхности
28

190
Облицовка потолка пластиковыми панелями МДФ по металлическому каркасу
м2 облицовки
6,4

191
Нащельник размером 40х13 мм
м
16

192
Профили потолочный 60х27
м
36

193
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 потолочных
м
44,9

194
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
м2
7,56

195
Дверной блок
м2
7,56

196
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
комплект
4

197
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
шт
4

198
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
шт
6

199
Устройство подстилающих слоев: керамзитобетонных толщиной 300мммм
1 м3
1,92

200
Керамзитобетон В 12,5 (М150)
м3
1,958

201
Устройство гидроизоляции обмазочной эквивалент"MAPELASTIK" (расход 1,7кг/м2 при толщине 1мм ):в один слой толщиной 2 мм
м2
6,4

202
Устройство гидроизоляции обмазочной эквивалент "MAPELASTIK" (расход 1,7кг/м2 при толщине 1мм):в один слой толщиной 4 мм
1 м2
6,4

203
Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм
м2
17,2

204
Устройство покрытий на клее с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: керамогранитных
м2
17,2

205
Устройство плинтусов: из плиток керамических
м
19,92

206
Кладка кирпичных столбиков
м3 кладки
2,562

207
Укладка лаг: по кирпичным подкладкам
м2
62,3

208
Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм
м2
62,3

209
Устройство покрытий: из листов фанеры толщиной 9,5мм
м2
62,3

210
Устройство покрытий из гомогена насухо: из готовых ковров на комнату
м2
62,3

211
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
м
44,2

212
Установка радиаторных решеток
шт. изделий
5

213
Штапик (раскладка), размер 19х19 мм
м
20

214
Решетки радиаторные
м2
3,2

215
Монтаж светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4
шт
6

216
Светильники эквивалент OMTTLA 4*18
комплект
6

217
Светильник для ламп накаливания в подвесных потолках
шт.
2

218
Светильники с лампами накаливания НСП 09-200-213
комплект
2

219
Монтаж светильников для ламп накаливания настенный: креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
шт.
2

220
Светильники с лампами накаливания НСП настенные
шт
2

221
Установка выключателя (одноклавишный) утопленного типа при скрытой проводке
шт.
5

222
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
шт.
18

223
Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
1 комплект
1

224
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
шт
2

225
Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
шт
1

226
Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками
комплект
1

227
Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
1 комплект
1

228
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой
комплект
1

229
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
шт
1

230
Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
1 комплект
1

231
Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном
комплект
1

232
Установка смесителей
шт.
1

233
Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой
комплект
1

234
Установка раковин
1 комплект
1

235
Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм
шт
1

236
Смесители для раковин
комплект
1

4.2. Участник/претендент должен обеспечить:
4.2.1. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта – не менее 36 (тридцати шести) месяцев.
4.2.2. Выполнение этапов Работ должно производиться в соответствии с календарным планом.
4.2.3. Сметы необходимо предоставить в текущем уровне цен в соответствии с требованиями МДС 81-36.2004, МДС 81-38.2004, МДС 13-14.2000.
4.2.4. Стоимость работ представляется в рублях, определяется базисно - индексным методом по федеральным сборникам: ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФССЦ, а также отраслевым сборникам ОАО «РЖД» ОЕР, ОЕРи, ОСОЦ и другим с применением индексов, утвержденных ОАО «РЖД» на текущий квартал.



Приложение № 1
к конкурсной документации
На бланке претендента

ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 287

В Конкурсную комиссию
Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»



Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее – претендент), а также полностью изучив всю конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе № 287 (далее – Конкурс) на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания железнодорожного вокзала ст. Сызрань-1 Куйбышевской железной дороги в 2009 году по лоту № _____.
Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной конкурсной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Организатор сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Настоящая конкурсная заявка подается с пониманием того, что:
результаты рассмотрения конкурсной заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) конкурсной заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);
Заказчик и Организатор оставляют за собой право не рассматривать конкурсные заявки, ненадлежащим образом оформленные и несоответствующие обязательным и квалификационным требованиям конкурсной документации, а также перенести дату проведения или прекратить процедуру Конкурса и отказаться от всех конкурсных заявок в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса. Заказчик и Организатор не несут ответственности за такие действия и не берут на себя обязательство информировать претендента об их причинах;
Конкурсная комиссия Заказчика не обязана принять конкурсную заявку, имеющую самую низкую цену.
______________ (наименование претендента) согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в течение 120 (ста двадцати) дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками претендентов.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей конкурсной заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.


Примечание: к настоящей заявке претендент прилагает документы и сведения согласно пп.2.3 и 2.4.


Имеющий полномочия подписать информационный лист претендента от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование претендента)

___________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)


"____" _________ 200_ г.

Приложение № 2
к конкурсной документации


СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)
Адрес ____________________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты [email protected]_______________
Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
2. Руководитель
3. Профилирующее направление деятельности претендента
4. Организационно-правовая форма претендента
5. Уставной капитал
6. Сумма собственных оборотных средств
7. Опыт оказания услуг (лет) по тематике настоящего конкурса
8. Опыт работы (лет) по тематике настоящего конкурса для объектов ОАО «РЖД»
9. Банковские реквизиты
10. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий
11. Если претендент дочерняя компания, какова ее роль и участие в проектах материнской компании.
12. Привести здесь или на отдельном листе организационную структуру компании претендента, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.

Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

________________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2009 г.

Приложение № 3
к конкурсной документации


ТАБЛИЦА ЦЕН

«____» ___________ 200_ г.

Открытый конкурс №287
Лот №___
_____________________________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

№ Лота
Наименование объекта
Сумма, руб. без НДС
Сумма, руб. с НДС (18%)
Приложение

1
Капитальный ремонт ..


Локальная смета (сметный расчет) №_

ВСЕГО





Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях _____________ с учетом
всех видов налогов, включая НДС;
стоимости конструкций, строительных и прочих материалов, необходимых для выполнения работ по предмету настоящего Конкурса;
транспортных расходов;
стоимости гарантийного обслуживания
по лоту №__ составляет:
_________ (_______________________________________________) рублей.
Срок гарантийных обязательств на выполненные работы______мес. со дня подписания актов выполненных работ.
Срок действия настоящей таблицы цен финансово-коммерческого предложения составляет ______ (_____________________________________) дней с даты проведения открытого конкурса №287.

Приложение: 1. Сметы (сметные расчеты) стоимости выполнения Работ, указанных в техническом задании конкурса.
2. Опись документов, представляемых Участником в соответствии с п.п.3.3.2. конкурсной документации.

Имеющий полномочия подписать таблицу цен финансово-коммерческого предложения Претендента от имени
_________________________________________________________________
(Полное наименование претендента)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать)

Приложение №4
к конкурсной документации




Сведения об опыте выполнения работ,
аналогичных предмету открытого конкурса №287
выполненных ____________________ за 2007-2008 г.г.
(наименование Претендента)

№№
Наименование и адрес организации, в интересах которой выполнялись работы, контактный телефон
Краткие характеристики работ, включая объем
Сумма, тыс.руб., с учетом НДС

2007год




В том числе выполненных собственными силами, без привлечения субподрядных организаций








2008 год




В том числе выполненных собственными силами, без привлечения субподрядных организаций








ИТОГО




Имеющий полномочия подписать информационный лист Претендента от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование Претендента)


___________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)


"____" _________ 200__ г.













Приложение № 5
к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ ПРЕТЕНДЕНТА
Руководящий состав организации, начальники участков, старшие прорабы, старшие менеджеры
№ п/п
Занимаемая должность
Ф.И.О.
Образование и специальность
Стаж работы (общий)
Стаж работы по профилю занимаемой должности
Стаж работы (в занимаемой должности)
Год последней переподго-товки, повышения квалификации

1
2
3
4
5
6
7
8











(Полное наименование претендента)

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

"____" _________ 200__ г.

Инженерно-технические работники, не включенные в предыдущие списки
№ п/п
Занимаемая должность
Ф.И.О.
Образование и специальность
Стаж работы (общий)
Стаж работы по профилю занимаемой должности
Стаж работы (в занимаемой должности)
Год последней переподго-товки, повышения квалификации

1
2
3
4
5
6
7
8











(Полное наименование претендента)

(Должность, подпись, ФИО) (печать)
"____" _________ 200__ г.

Рабочие
№ п/п
Специальность
Разряд, квалификация
Количество рабочих данной специальности*
Средний стаж работы по специальности





Общий
В организации

1
2
3
4
5
6















* Если рабочий имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из специальностей.
________________________________________________
(Полное наименование претендента)

(Должность, подпись, ФИО) (печать)
"____" _________ 200__ г.



Приложение №6
к конкурсной документации


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХСЯ У ПРЕТЕНДЕНТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Машины, механизмы, приборы, силовые установки и другие средства, используемые претендентом для производства работ


Наименование
Параметры (мощность, производительность)
Кол-во
Форма привлечения (собственность, аренда, субподряд, др.)

Год выпуска
Износ техники, %
Постоянное место
Дислокации (адрес местонахождения)

1
2
3
4
5
6
7
8




















________________________________________________
(Полное наименование претендента)

(Должность, подпись, ФИО) (печать)
"____" _________ 200__ г.



Производственные здания и сооружения
(общие сведения)


п/п
Вид (административные здания, цеха, базы, склады и т.д.)
Адрес местонахождения
Площадь, мощность и др. характеристики

1
2
3
4












________________________________________________
(Полное наименование претендента)

(Должность, подпись, ФИО) (печать)
"____" _________ 200__ г.






Приложение № 7
к конкурсной документации

Опись документов, прилагаемых к Заявке:

№ п/п
Наименование документа
Количество листов
Примечание

1
Конкурсная заявка (по форме приложения №1 к конкурсной документации)



2
Сведения о претенденте (по форме приложения №2 к конкурсной документации)



3
Устав общества в последней редакции (нотариально заверенная копия)



4
Учредительный договор в последней редакции (нотариально заверенная копия)



5
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия)



6







________________________________________________
(Полное наименование претендента)


(Должность, подпись, ФИО) (печать)

"____" _________ 200__ г.














Приложение № 8
к конкурсной документации


ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА №____________
(капитальный ремонт)
г. Самара « ____ » ____________ 200__г.

Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД» Комаровского Андрея Юрьевича, действующего на основании доверенности от тридцатого декабря две тысячи восьмого года. № 630-ДЮ, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________ _________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта капитальному ремонту помещения ________________________ здания железнодорожного вокзала ст. Сызрань-1 Куйбышевской железной дороги в 2009 году собственными силами, своими материалами и конструкциями и передаче Заказчику их результатов (далее - Работы).
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальными сметами (приложение №2) и графиком производства работ (приложение №3).

Цена договора
Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору, составляет ______________________________________________________________, в том числе НДС 18% - _______________________________________________________
Стоимость работ определяется в базовых ценах 2001г. (ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001), пересчитанных в текущие цены по индексам пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, утвержденных ОАО «РЖД» на текущий период, по сметам, утвержденным Заказчиком, составленным на основании дефектного акта и прочих затрат, учтенных в сметах на момент их экспертизы.
В составе Договорной цены в текущих ценах учитываются лимитированные и прочие затраты, согласованные Заказчиком.
Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет - фактура, акт приемки работ, другие необходимые документы, предусмотренные договором, подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке) в размере 95% от общей суммы по договору, оставшиеся 5% от общей суммы договора оплачиваются в течении 30 (тридцати) календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию.
В процессе выполнения работ по окончании каждого календарного месяца, не позднее 3-го числа Подрядчик предъявляет Заказчику акт приемки-передачи выполненного объема работ за прошедший месяц.
Плательщиком по настоящему договору является Куйбышевская региональная дирекция железнодорожных вокзалов – структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД».
При выставлении счетов – фактур предусматривается следующий порядок их заполнения:

Продавец Полное или сокращенное наименование налогоплательщика – продавца (юридического лица или индивидуального предпринимателя) согласно учредительным документам
Адрес Местонахождение продавца в соответствии с учредительными документами
ИНН/КПП Продавца ХХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХХ (КПП юридического лица, либо его филиала согласно заключенным с ОАО «РЖД» договорам. При отсутствии у налогоплательщика – продавца филиалов и других подразделений, а также в случае, если в строке «Грузоотправитель и его адрес» указывается наименование и адрес юридического лица, не являющегося продавцом, то указывается КПП налогоплательщика, указанного в строке «Продавец»)
Грузоотправитель и его адрес Полное или сокращенное наименование и адрес грузоотправителя

Грузополучатель и его адрес Полное или сокращенное наименование и адрес грузополучателя согласно Положению. Если грузополучателем является филиал, следует заполнять: Дирекция Железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД» 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35

К платежно-расчетному документу №__________от__________________

Покупатель Открытое акционерное общество ”Российские железные дороги”, либо ОАО “РЖД”

Адрес 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

ИНН/КПП Покупателя 7708503727/ 997650001


ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Подрядчик обязан:
Выполнить Работы в объеме, соответствующем проектно-сметной документации и в сроки в соответствии с требованиями настоящего Договора и СНиП, и передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные настоящим Договором сроки. Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим государственным стандартам.
В процессе выполнения работ применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, материалы, строительную технику, оборудование которые указаны в проектно-сметной документации или были согласованы Заказчиком, и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.
Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, которые соответствуют сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество.
В случае если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.
Организовать место производства работ в соответствии с СНиП.
Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору. В течение 10 (десяти) дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор.
Нести все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, в том числе оплачивать их труд.
Обеспечить при выполнении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки и окружающей среды и нести ответственность в полном объеме. Возместить ущерб, причиненный персоналу Заказчика, а также любым третьим лицам в результате несоблюдения правил безопасности Подрядчиком.
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.
Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ.
Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему договору, только с предварительного письменного согласия Заказчика. Расчеты с субподрядчиками, а также ответственность за качественное выполнение ими работ, возлагается на Подрядчика в полном объеме.
Проверять полномочия представителей Заказчика при подписании документов, относящихся к исполнению настоящего договора.
Осуществлять охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки.
Обеспечить своевременное, в течение 15 дней устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

Заказчик обязан:
Передавать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию и документацию, информировать обо всех технических изменениях влияющих на качество и сроки выполнения работ.
Принять результаты Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.
Проверять полномочия представителей Подрядчика при подписании документов, относящихся к исполнению настоящего договора.
В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика оплатить фактически произведенные Подрядчиком работы, принятые Заказчиком по акту приемки-передачи.
Осуществлять технический надзор за выполнением работ.

Права сторон
Подрядчик имеет право требовать от Заказчика надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему договору.
Заказчик имеет право:
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством представленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность.
В течение времени, установленного для выполнения работ по настоящему Договору беспрепятственно проходить на место производства работ в рабочее время. В нерабочее время – только после уведомления об этом Подрядчика.
Выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении:
замены некачественных материалов, не соответствующих условиям настоящего Договора, требованиям проектно-сметной документации;
прекращения выполнения работы Подрядчиком или любого лица выполняющего работы Подрядчика, если она не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативным документам, требованиям охраны труда и условиям настоящего договора; переделки таких работ для обеспечения надлежащего качества этих работ. Подрядчик не вправе продлевать сроки выполнения работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения выше перечисленных причин.
Для устранения обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, а так же в случае если по вине Подрядчика был причинен ущерб имуществу Заказчика, привлечь другую организацию с оплатой затрат Подрядчиком в полном объеме и уплатой штрафа в размере 0,1% от суммы договора на основании выставленного Заказчиком счета-фактуры.
4.2.5.Увеличить или уменьшить заявленный к выполнению объем Работ до 10% (десяти процентов) при сохранении тех же единичных расценок и иных существенных условий договора.
Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, а также за неразглашение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ущерб, нанесенный по вине одной из Сторон третьему лицу в результате выполнения работ по настоящему Договору, компенсируется Стороной, нанесшей ущерб.
В случае нарушения сроков сдачи выполненных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы не выполненных работ за каждый день просрочки, а также 0,1% от суммы невыполнения работ по п.п.3.1.16.
В случае если Подрядчик использует некачественные материалы, Подрядчик обязан заменить такие материалы, а так же уплатить штраф Заказчику в размере 1% от цены настоящего договора.
5.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обстоятельств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
По завершении Работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.
Заказчик в течение 2(двух) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
Досрочное выполнение работ возможно с предварительного письменного согласования с Заказчиком.

Гарантии
Подрядчик гарантирует:
надлежащее качество используемых материалов, которые должны соответствовать сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим их качество;
качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, ГОСТами, техническими условиями и условиями настоящего Договора;
своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) при условии надлежащего использования и технического обслуживания Объекта.
Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору.
Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
В случае если при проведении капитального ремонта изменяются физические объемы, перечень и виды работ, предусмотренные в проектно-сметной документации, изменяются объемы материальных затрат, стоимость договора, заключается дополнительное соглашение.
При расторжении Договора незавершенные работы передаются Заказчику.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с момента даты получения претензии.
В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2009г.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Не одна из сторон не вправе передавать свои полномочия настоящего Договора.
Заказчик поручает осуществлять перечисленным ниже работникам от своего имени и во исполнение настоящего договора следующие действия:
Содержание
Наименование предприятия
Должность
ФИО












Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Подрядчика за 10 дней, если:
Произошла задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 14 дней;
Произошло снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий Договора;
Произошло лишение лицензии Подрядчика;
Произошли другие случаи, предусмотренные законодательством РФ.
Привлечение Подрядчиком субподрядчика без письменного разрешения заказчика;
Исполнение обязательств по настоящему Договору может быть возложено Подрядчиком на третье лицо с письменного согласия Заказчика.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении или полученной друг от друга, или ставшей им известной в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору информации, а также знаний, опыта, ноу-хау и других сведений, о которых специально оговорено, что они имеют конфиденциальный характер.
Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором, должны составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего договора или доставленные нарочным.
12.7.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.8.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.9.К настоящему договору прилагаются:
12.9.1. Дефектная ведомость объемов работ на ___ листах (приложение № 1);
12.9.2. Локальные сметы №№ на ___ листах (приложение № 2);
12.9.3. Календарный график производства Работ на ___ листах (приложение № 3);

Почтовые адреса, банковские реквизиты сторон, подписи
ЗАКАЗЧИК

ОАО «Российские железные дороги»
107144, г.Москва, ул.Новая Басманная,2
ИНН/КПП 7708503727/ 997650001
Дирекция железнодорожных вокзалов –
филиал ОАО «РЖД»
107174, г. Москва, ул.Каланчевская, д.35
ИНН 7708503727
КПП 770802019
ОКПО 98320676 ОКВЭД 60.10.1
Р/с 40702810500056003219
в ОАО «Транс Кредит Банк» г. Москва
к/с 30101810600000000562 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

ПОДРЯДЧИК
_______________________________________
Юрид. адрес: ________________________________________
Почт. адрес:_________________________________________
ИНН ______________, КПП ______________ ,
Р/счет ______________________ в ____________________,
К/счет _______________________ в ___________________________,
БИК _______________,
ОКПО ______________, ОКОНХ _________,
тел. ________, факс _____________,
E-mail _________________



От ЗАКАЗЧИКА:


_______________ А.Ю.Комаровский
М.П.
От ПОДРЯДЧИКА:


______________ ___________
М.П.




































Приложение №1 (по лоту №1)
к Договору № _____________
от « ___ » ___________ 2009г.

Дефектная ведомость № ___



Приложение №2
к Договору № _____________
от « ___ » ___________ 2009г.


Локальная смета № ____


Приложение №3
к Договору № _____________
от « ___ » ___________ 2009г.



Календарный график производства Работ № ____



№ п/п

Наименование работ

Начало работ

Окончание
работ






«__»_____2009г.

«__»_____2009г.









От ЗАКАЗЧИКА:


_______________ А.Ю.Комаровский
М.П.






От ПОДРЯДЧИКА:


______________ ___________
М.П.










13PAGE 15


13PAGE 15






Root EntryЎ: 15Times New Roman

Приложенные файлы

  • doc 1236648
    Размер файла: 590 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий